Дело № 2-2707/2025 КОПИЯ

УИД 33RS0001-01-2025-002473-94

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

02 октября 2025 года

Ленинский районный суд г. Владимира в составе:

председательствующего судьи Сысоевой М.А.,

при секретаре Гусенковой Л.А.,

с участием представителя истца Володина А.Н. – по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, ответчика ИП Панова И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Владимире гражданское дело по иску Широкова Александра Викторовича к ИП Панову Игорю Александровичу о взыскании неустойки,

У с т а н о в и л:

Широков А.В. обратился в суд с иском к ИП Панову И.А., в котором просит суд расторгнуть договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Пановым И.А. и Широковым А.В., взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства, уплаченные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 6311930,93 руб.

В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ между ИП Пановым И.А. (подрядчик) и Широковым А.В. (заказчик) был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии п. 3.2 договора в срок до ДД.ММ.ГГГГ подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить строительные работы, согласно техническому описанию (Приложение №) и проекту дома (Приложение №), являющихся неотъемлемой частью договора, на участке заказчика, расположенном по адресу: <адрес>, с.<адрес>, з/у №. ДД.ММ.ГГГГ в целях исполнения своих обязательств по договору заказчик сначала лично передал Панову И.А. денежные средства в размере 1379307,59 руб. Переданная сумма являлась предварительной оплатой по договору. ДД.ММ.ГГГГ на счет подрядчика были переведены денежные средства по договору в размере 1918242 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет подрядчика переведены денежные средства по договору в размере 3014381,34 руб. Вышеуказанные сведения подтверждают тот факт, что заказчик исполнил свои обязательства по оплате строительных работ по договору в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение к договору, согласно которому стороны договорились исключить из Технического описания, являющегося неотъемлемой часть договора, работы по устройству водоснабжения, канализации и отоплению, а денежные средства в размере 1080692 руб. за указанные работы вернуть заказчику в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако денежные средства не были возвращены. Строительные работы, предусмотренные договором, подрядчиком не выполнены, функциональная готовность жилого строения по вине подрядчика не позволяет пользоваться объектом в соответствии с его непосредственным предназначением.

Истец Широков А.В., уточнив исковые требования в порядке ст. 39 ГПК РФ, просит суд взыскать с ответчика в свою пользу неустойку в размере 1000000 руб.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ судом принят отказ истца Широкова А.В. от исковых требований к ИП Панову И.А. о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП Пановым И.А. и Широковым А.В., взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств, уплаченных по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 6311930,93 руб.

Истец Широков А.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался судом надлежащим образом.

Представитель истца Володин А.Н. и ответчик ИП Панов И.А. в судебном заседании обратились к суду с ходатайством об утверждении мирового соглашения на следующих условиях:

1. По настоящему мировому соглашению ответчик обязуется выплатить истцу 500000 (пятьсот тысяч) рублей частями в срок до ДД.ММ.ГГГГ по следующему графику:

- 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей равными ежемесячными платежами в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей равными ежемесячными платежами начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления или внесения денежных средств на расчетный счет истца, указанный в приложении к исковому заявлению, либо путем передачи наличных денежных средств с составлением расписки об их получении.

2. Истец отказывается от исковых требований к ответчику о взыскании неустойки за просрочку срока окончания строительных работ по договору. В случае невыполнения п. 1 настоящего соглашения в установленные сроки, ответчик выплачивает истцу неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

3. Судебные расходы, связанные (прямо или косвенно) с гражданским делом № 2-2707/2025, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

4. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Ознакомившись с материалами дела, выслушав лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующему.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Согласно ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Принимая во внимание, что мировое соглашение, заключенное между сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает прав и законных интересов других лиц, суд полагает возможным его утвердить.

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд

О п р е д е л и л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Широковым Александром Викторовичем (паспорт РФ №) и ИП Пановым Игорем Александровичем (ИНН 330640516930) на следующих условиях:

1. По настоящему мировому соглашению ответчик ИП Панов Игорь Александрович (ИНН 330640516930) обязуется выплатить истцу Широкову Александру Викторовичу (паспорт РФ №) 500000 (пятьсот тысяч) рублей частями в срок до ДД.ММ.ГГГГ по следующему графику:

- 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей равными ежемесячными платежами в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

- 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей равными ежемесячными платежами начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления или внесения денежных средств на расчетный счет истца Широкова Александра Викторовича (паспорт РФ 1704 328748), указанный в приложении к исковому заявлению, либо путем передачи наличных денежных средств с составлением расписки об их получении.

2. Истец Широков Александр Викторович (паспорт РФ №) отказывается от исковых требований к ответчику ИП Панову Игорю Александровичу (ИНН 330640516930) мо взыскании неустойки за просрочку срока окончания строительных работ по договору. В случае невыполнения п. 1 настоящего соглашения в установленные сроки, ответчик ИП Панов Игорь Александрович (ИНН 330640516930) выплачивает истцу Широкову Александру Викторовичу (паспорт РФ №) неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

3. Судебные расходы, связанные (прямо или косвенно) с гражданским делом № 2-2707/2025, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Производство по гражданскому делу по иску Широкова Александра Викторовича к ИП Панову Игорю Александровичу о взыскании неустойки прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Председательствующий        подпись        М.А. Сысоева